| 项目名称 | 深圳北站综合交通枢纽分布式光伏绿色能源项目EMC总包工程项目（第二次） | 项目编号 | STWY-2022-SG0459-1 |
|---|---|---|---|
| 项目地址 | 北站 | 项目类型 | 施工 |
| 采购方式 | 公开招标 | ||
| 项目行业分类 | 其他 | 资金来源 | 自有资金 |
| 项目概况 | 深圳北站综合交通枢纽分布式光伏绿色能源项目EMC总包工程项目 | ||
| 公告名称 | 深圳北站综合交通枢纽分布式光伏绿色能源项目EMC总包工程项目（第二次） | 公告发布媒体 | 深圳地铁智能招采管理平台 |
| 公告开始时间 | 2022-07-16 09:00 | ||
| 公告信息 | 深圳北站综合交通枢纽分布式光伏绿色能源项目EMC总包工程项目招标公告 | ||
| 标段/包名称 | 深圳北站综合交通枢纽分布式光伏绿色能源项目EMC总包工程项目（第二次） | 标段/包编号 | SG-20220309-1593 |
|---|---|---|---|
| 报价方式 | 其他 | 采购控制价（元） | 0 |
| 采购控制价说明 | 无 | ||
| * 是否缴纳保证金 | 收取 | * 保证金金额（元） | 200,000 |
| 评审办法 | 综合评估法 | 开启形式 | 线上开启 |
| 投标/响应文件 | 线上递交 | ||
| 是否采用评定分离方式 | 否 | ||
| 是否递交资格审核资料 | 否 | ||
| 联合体投标 | 不接受 | ||
| 工期 (天) | 280 | 工期 说明 | 无 |
| 招标/采购范围 | 深圳北站综合交通枢纽分布式光伏绿色能源项目EMC总包 | ||
| 资格条件 | （1）投标人必须是国内依法注册具有独立法人资格的企业； （2）投标人应提供至少一份近五年（即自2017年7月至2022年6月）签订的1MWp及以上光伏EMC或EPC的合同业绩（如投标人使用全资子公司或控股分公司业绩请提供有效控股证明文件）。 （3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段投标，违反规定，相关投标均无效。不接受联合体投标。 注：（1）投标人提供的证书（证件等）必须在有效期内。 （2）在招投标（询价）活动（包括在深圳地铁项目）中因串通投标（报价）被暂停投标（报价）资格期间；或涉嫌串通投标（报价）并正在接受主管部门调查的；或被深圳市纪检监察部门认定为违背诚信经营的投标人不被接受；或与深圳市地铁集团有限公司及下属单位近三年以来有过诉讼、仲裁史，其诉讼请求、仲裁申请没有被法院、仲裁庭支持；或正与深圳市地铁集团有限公司及下属单位进行诉讼、仲裁的；或近三年以来在深圳市地铁集团有限公司及下属单位有不良行为记录的投标申请人不被接受。 | ||
| 文件获取开始时间（公告发布开始时间） | 2022-07-16 09:00 | 文件获取截止时间 | 2022-08-07 09:00 |
| 质疑截止时间 | 2022-07-26 09:00 | 澄清、修改、答疑截止时间 | 2022-08-02 09:00 |
| 递交文件截止时间（公告发布截止时间） | 2022-08-08 10:00 | 开标时间 | 2022-08-08 10:00 |
| 文件获取地点 | 深圳地铁智能招采管理平台 | ||
| 开标地点 | 地铁大厦 | ||
| 采购单位名称 | 深圳地铁物业管理发展有限公司 | 采购单位地址 | 福田区沙头街道白石路7号侨城东车辆段 |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 尹华钻 | 联系电话 | 23882677 |